Skip to content Skip to footer
Sklep
Koszyk 0 items - 0.00zł 0
Sklep
Koszyk 0 items - 0.00zł 0

Strategiczne zarządzanie ryzykiem i kontraktami w inwestycjach budowlanych

HomeWydarzeniaActiveStrategiczne zarządzanie ryzykiem i...
Strategiczne zarządzanie ryzykiem i kontraktami w inwestycjach budowlanych
17 pkt. dla radców prawnych

Strategiczne zarządzanie ryzykiem i kontraktami w inwestycjach budowlanych

17-18.02.2026

online

Przedziały cenowe:

2195/os.

>

27.10

-

20.11.2025

2595/os.

>

21.11

-

20.01.2026

2995/os.

>

21.01

-

17.02.2026

2,195.00zł

The price will change in:

17-18.02.2026 r.

2,195.00zł

Add to Wishlist
Kategorie: ,

Grupa Tematyczna:

Branża budowlana, Branża deweloperska

Tagi: , , Product ID: 9598

Podobne produkty

Informacje o wydarzeniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

To wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży budowlanej i inwestycyjnej, którzy chcą w sposób świadomy i strategiczny podchodzić do zarządzania projektami. Podczas dwóch dni zajęć uczestnicy poznają praktyczne aspekty identyfikowania i minimalizowania ryzyka, a także zasady skutecznego przygotowania, negocjowania i realizacji kontraktów budowlanych. Eksperci omówią najczęstsze źródła sporów w relacjach między inwestorem, wykonawcą i projektantem oraz pokażą, jak budować umowy i procedury pozwalające ograniczyć ryzyko opóźnień, roszczeń i nieporozumień. Warsztaty stanowią doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo prawne i finansowe inwestycji.

Główne zagadnienia:

  • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem kontraktowym w projektach budowlanych 
  • Strategie skutecznego negocjowania i konstruowania umów o roboty budowlane
  • Dochodzenie roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane
  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi w trakcie realizacji inwestycji 
  • Projektowane zmiany w Prawie budowlanym – nowe obowiązki projektantów, inwestorów i wykonawców
  • Nieterminowa realizacja robót budowlanych – kary umowne, odstąpienie od kontraktu, opóźnienia
  • Kontrola zgodności inwestycji z prawem miejscowym – interpretacja MPZP, praktyczne problemy i wpływ nowych regulacji planistycznych 
  • Nadzór autorski i inwestorski – kluczowe obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
  • Waloryzacja wynagrodzenia i zarządzanie ryzykiem finansowym w kontraktach budowlanych
  • Realizacja inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych w oparciu o specustawy – relacja z Prawem budowlanym

Grupa docelowa:

Wydarzenie kierujemy do branży budowlanej i deweloperskiej, przede wszystkim do dyrektorów, kierowników, specjalistów oraz przedstawicieli Zarządów, a także pracowników takich działów jak:

  • Inwestycji
  • Prawny
  • Finansowy
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Techniczny

Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką procesu inwestycyjno-budowlanego.

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

  1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.01.2026 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
  2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.01.2026 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Strategiczne zarządzanie ryzykiem i kontraktami w inwestycjach budowlanych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

  1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

  2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

    1. 2195 zł + 23% VAT do 20.11.2025 r.

    2. 2595 zł + 23% VAT do 20.01.2026 r.

    3. 2995 zł + 23% VAT po 20.01.2026 r.

  3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział. W przypadku nagrań z prelekcji gwarantowany dostęp to 6 miesięcy od ich udostępnienia.

  4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.02.2026 r.

  5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

  6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

  7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

  8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
    1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
    2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Strategiczne zarządzanie ryzykiem i kontraktami w inwestycjach budowlanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

  2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

  3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

  4. „Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

  5. „Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

  1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
  2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
  3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
  4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
  5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.01.2026 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
  6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.01.2026 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
  7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
  8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
  9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
  10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Pakiet informacji organizacyjnych dla uczestników zostanie przesłany na kilka dni przed wydarzeniem na adresy mailowe podane przy zgłoszeniu.

Znajdziesz tam informacje o platformie, godzinie rozpoczęcia rejestracji, instrukcję logowania, informacje techniczne, aktualny program i kontakt do organizatora.

Poniżej garść informacji, z którymi warto zapoznać się wcześniej.

Informacje techniczne:

  • Rekomendujemy używanie przeglądarek: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
  • Prosimy o sprawdzenie czy ustawienia i zabezpieczenia Twojego urządzenia nie blokują połączenia.
  • Podczas warsztatów mikrofon i kamera będą do Państwa dyspozycji. Można je włączyć klikając w ikonkę przy swoim imieniu i nazwisku oraz wyrażając zgodę w przeglądarce. Zachęcamy do korzystania z mikrofonu, a w razie potrzeby prosimy o użycie funkcji „podniesienia ręki” w celu zabrania głosu. Dla osób preferujących inną formę komunikacji dostępny będzie chat znajdujący się po prawej stronie ekranu. W przypadku problemów technicznych prosimy o zgłoszenie ich na czacie lub poprzez opcję „mam problem”.
  • Jeżeli występują jakiekolwiek problemy techniczne (brak dźwięku/obrazu), w pierwszej kolejności proszę spróbować zamknąć kartę wydarzenia i dołączyć do pokoju szkoleniowego ponownie. 
  • Jeśli nadal występują problemy, pomoc uzyskasz pod numerem telefonu organizatora.

 Instrukcja logowania:

  • Przy realizacji wydarzeń korzystamy z platform ClickMeeting lub Microsoft Teams.
  • Po wejściu w link otworzy się pokój szkoleniowy. W wyznaczone pola wpisz pełne imię, pełne nazwisko, nazwę firmy oraz adres mailowy, na który przesłaliśmy link do logowania. [W przypadku podania niepełnych/nieprawdziwych danych, utracisz możliwość uczestniczenia w wydarzeniu. Przypominamy również, że o ewentualnej zmianie uczestnika wydarzenia powinniśmy zostać poinformowani przed jego rozpoczęciem]. 
  • Po wpisaniu wszystkich wymaganych przez platformę danych, kliknij aktywny przycisk Rejestruj.
  • Na skrzynkę mailową otrzymałeś automatyczną wiadomość od organizatora (jeśli nie widzisz go w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Dołączyłeś do wydarzenia, życzymy udanego szkolenia!
  • W przypadku, gdyby wystąpiły problemy w powyższych etapach logowania, skontaktuj się z nami.

Dzień 1

8:30

Rejestracja uczestników

8:45

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem kontraktowym w projektach budowlanych

  • Metody identyfikacji ryzyk na etapie przygotowania i realizacji inwestycji
  • Klauzule ograniczające ryzyko – gwarancje, ubezpieczenia, waloryzacja
  • Metody oceny ryzyka – matryce ryzyk, scoring, mapowanie interesariuszy
  • Redystrybucja ryzyka między inwestorem a wykonawcą
  • Monitorowanie i aktualizacja rejestru ryzyk w trakcie realizacji inwestycji
  • Rola polis PI i CAR/EAR w zarządzaniu ryzykiem inwestycji

Mateusz Kosiorowski

Wardyński i Wspólnicy

Mateusz Kosiorowski, Wardyński i Wspólnicy

Adwokat, Senior Associate, Koordynator (praktyka ubezpieczeń), Wardyński i Wspólnicy.

Pomaga w sprawach ubezpieczeniowych, transportowych i odszkodowawczych. Jest koordynatorem praktyki ubezpieczeń oraz członkiem zespołu postępowań sądowych i arbitrażowych.

Ma bogate doświadczenie w sporach ubezpieczeniowych oraz w postępowaniach likwidacyjnych i regresowych, w szczególności na tle ubezpieczeń należących do tzw. działu drugiego. Zajmuje się umowami ubezpieczenia, regulacjami prawnymi uczestników sektora ubezpieczeń oraz zagadnieniami InsurTech. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych. Wielokrotnie sporządzał nadzwyczajne środki zaskarżenia.

10:15

Przerwa

10:30

Strategie skutecznego negocjowania i konstruowania umów o roboty budowlane

  • Jak przygotować się do negocjacji?
  • Jak konstruować zapisy dotyczące zmian zakresu robót i robót dodatkowych?
  • Umowy z podwykonawcami – jak zabezpieczyć łańcuch kontraktowy?
  • Typowe błędy w umowach o roboty budowlane i jak ich unikać

Małgorzata Cieśla

Brzezińska Gąsecka Cieśla Adwokaci

Małgorzata Cieśla, Brzezińska Gąsecka Cieśla Adwokaci

Wspiera firmy budowlane i produkcyjne na każdym etapie ich działalności – od przygotowywania umów i rozstrzygania sporów, po reprezentację w sądzie oraz egzekwowanie należności. Działania opiera na otwartej współpracy i partnerskich relacjach, wierząc, że dogłębne zrozumienie potrzeb przedsiębiorstwa i wspólna analiza wyzwań pozwalają wypracować optymalne rozwiązania prawne.

Ma bogate doświadczenie w obsłudze projektów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, sporów sądowych oraz umów, w tym umów o roboty budowlane. Specjalizuje się także w prawie ochrony środowiska, wspierając firmy w realizacji skomplikowanych projektów z uwzględnieniem wymogów ekologicznych i regulacyjnych.

11:45

Przerwa lunchowa

12:30

Dochodzenie roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane

  • Warunki skutecznego dochodzenia roszczeń
  • Kluczowe klauzule z punktu widzenia późniejszego dochodzenia roszczeń
  • Strategie procesowe wykonawcy i inwestora – analiza korzyści i ryzyk
  • Dowody w sprawach budowlanych: dziennik budowy, korespondencja, opinie biegłych
  • Roszczenia o zapłatę, przedłużenie terminu, waloryzację, roboty dodatkowe
  • Studium przypadku: skuteczna strategia procesowa w sporze o roboty dodatkowe

Michał Szumbarski

DWF Poland

Michał Szumbarski, DWF Poland

Michał Szumbarski specjalizuje się w sporach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego i infrastrukturalnego. Posiada bogate doświadczenie w szerokim zakresie sporów gospodarczych, w tym w wielu sprawach dotyczących: roszczeń ubezpieczeniowych, odpowiedzialności odszkodowawczej, sporów korporacyjnych, zamówień publicznych, roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  

Michał Szumbarski reprezentuje klientów przed polskimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi), uczestniczył w wielu procesach negocjacyjnych dla klientów, w tym w negocjacjach dotyczących wysokowartościowych ugód związanych ze sporami pomiędzy instytucjami finansowymi oraz ze sporami infrastrukturalnymi. Michał Szumbarski regularnie doradza klientom w różnych kwestiach prawnych związanych z kontraktami budowlanymi o dużej wartości, opartymi na Warunkach Kontraktowych FIDIC, dotyczącymi między innymi linii kolejowych, autostrad oraz infrastruktury energetycznej. Ma bardzo duże doświadczenie w zakresie prawnych aspektów bieżącego zarządzania kontraktami budowlanymi, procedur kontraktowych oraz roszczeń kontraktowych, zarówno z perspektywy wykonawcy jak i zamawiającego.  

Michał Szumbarski posiada również doświadczenie w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego, a także w doradztwie prawnym związanym z działalnością banków, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych, umowami handlowymi, transakcjami fuzji i przejęć, obrotem nieruchomościami, ładem korporacyjnym, śledzeniem aktywów oraz podatkowymi i prawnymi aspektami transakcji dotyczących spółek kapitałowych i osobowych.

13:45

Przerwa

14:00

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi w trakcie realizacji inwestycji

  • Jak zapobiegać eskalacji sporów między uczestnikami procesu inwestycyjnego?
  • Mediacja, komisja rozjemcza i sąd arbitrażowy – jak działają w praktyce?
  • Komunikacja kryzysowa z inwestorem, wykonawcą i nadzorem
  • Jak dokumentować przebieg sporów i negocjacji – zasady „legal record keeping”

Katarzyna Kosicka-Polak

MKZ Partnerzy

Katarzyna Kosicka-Polak, MKZ Partnerzy

15:15

Przerwa

15:25

Projektowane zmiany w Prawie budowlanym - nowe obowiązki projektantów, inwestorów i wykonawców

  • Jakie obiekty można budować bez pozwolenia na budowę – aktualny katalog i planowane rozszerzenia
  • Zmiana podejścia organów nadzoru budowlanego do błędów inwestora – granice tolerancji i odpowiedzialności
  • Cyfryzacja postępowań budowlanych – praktyczne aspekty składania dokumentów i pism elektronicznych do organów administracji
  • Ustawa „schronowa” jako część pakietu zmian – obowiązek projektowania schronów i miejsc doraźnego schronienia w nowych budynkach od 2026 roku

Wojciech Koźmiński

Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy

Wojciech Koźmiński, Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował Prawo również na University of Malta w Msidzie (Malta). Radca prawny, od trzeciego roku studiów prawniczych zdobywał doświadczenie pracując najpierw w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, później przez prawie sześć lat stale współpracując z jedną z największych warszawsko-poznańskich kancelarii, jednocześnie prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego.

Posiada doświadczenie w kompleksowej i bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki nieruchomości, ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej, sporów i postępowań inwestycyjnych, zarówno na  gruncie postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz gospodarczego.

Przygotowuje opinie prawne, raporty due diligence, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. Usługi świadczy w języku polskim i angielskim.

W 2025 r. był prelegentem na Polskim Kongresie Prawa Budowlanego, występował podczas Konferencji Spory Budowlane, a także jest autorem publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa nieruchomości, ukazujących się m.in. w kwartalniku „Prawo Budowlane”.

Damian Michalski

Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy

Damian Michalski, Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu podatków i doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Damian posiada doświadczenie zdobyte m.in. w jednej z największych polskich kancelarii prawnych z siedzibami w Warszawie i Poznaniu, gdzie koordynował pracę zespołu procesowego.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem złożonych sporów gospodarczych. Reprezentuje klientów również na etapie negocjacji i mediacji.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących projektów infrastrukturalnych, sporów budowlanych, nieruchomościowych oraz korporacyjnych. W swojej praktyce reprezentował m.in. przedsiębiorców z branży energetycznej, instytucje finansowe oraz deweloperów i inwestorów z rynku nieruchomości.

Autor publikacji naukowych i publicystycznych.

Wyróżniony w międzynarodowym rankingu Legal 500 w kategorii Dispute Resolution w latach 2024 i 2025.

16:30

Zakończenie I dnia

Dzień 2

8:30

Rejestracja uczestników

8:45

Nieterminowa realizacja robót budowlanych - kary umowne, odstąpienie od kontraktu, opóźnienia

  • Konstrukcja i egzekwowanie kar umownych – kiedy kara jest adekwatna, a kiedy rażąco wygórowana?
  • Odpowiedzialność za opóźnienia: inwestor, projektant, podwykonawcy
  • Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności – jak chronić się przed roszczeniami drugiej strony?
  • Procedura odstąpienia od kontraktu – forma, terminy, skutki prawne i finansowe
  • Praktyka sądowa w zakresie naliczania i miarkowania kar umownych
  • Strategie obrony wykonawcy w przypadku zarzutów opóźnienia

dr Szymon Romanow

SKR - Stelmach Krawczyk Romanow

dr Szymon Romanow, , SKR - Stelmach Krawczyk Romanow

Adwokat, doktor nauk prawnych. Partner w kancelarii SKR – Stelmach, Krawczyk, Romanow. specjalizujący się w kontraktach budowlanych. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

10:00

Przerwa

10:15

Kontrola zgodności inwestycji z prawem miejscowym - interpretacja MPZP, praktyczne problemy i wpływ nowych regulacji planistycznych

  • Ostatnie zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym  i ich wpływ na inwestycje – aktualna praktyka
  • Plan ogólny gminy – nowa instytucja i jej znaczenie dla inwestycji
  • Procedura sprawdzania zgodności projektu z MPZP i decyzją WZ
  • Strategie postępowania w przypadku rozbieżnych interpretacji organów
  • Jak prawidłowo interpretować zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rafał Klimek

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Rafał Klimek, , Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Klaudia Nowak

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Klaudia Nowak, , Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:45

Przerwa lunchowa

12:30

Nadzór autorski i inwestorski - kluczowe obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

  • Granice nadzoru autorskiego i inwestorskiego po nowelizacjach Prawa budowlanego
  • Jak prowadzić dokumentację nadzoru i odbiorów?
  • Odpowiedzialność za błędy projektowe i nadzorcze – analiza przypadków z orzecznictwa
  • Jak skutecznie współpracować na linii: projektant – inspektor – wykonawca

13:30

Przerwa

13:45

Waloryzacja wynagrodzenia i zarządzanie ryzykiem finansowym w kontraktach budowlanych

  • Obowiązkowa waloryzacja w zamówieniach publicznych – jak ją stosować i negocjować?
  • Wskaźniki i indeksy waloryzacyjne – GUS, PPI, koszty energii i surowców
  • Jak dokumentować roszczenie o waloryzację i prowadzić rozmowy z inwestorem?
  • Waloryzacja w sektorze prywatnym

Anna Kałużna

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Anna Kałużna, , Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie studia podyplomowe LL.M. in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

W swojej praktyce zawsze stara się szukać optymalnych i kompromisowych rozwiązań. Tylko aktywne i dynamiczne wsparcie odnosi skutek i daje klientowi poczucie bezpieczeństwa. Nie boi się wyzwań, a każdego zadania podejmuje się z pełnym zaangażowaniem. Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

Radca prawny Anna Kałużna specjalizuje się w prawie nieruchomości, zamówieniach publicznych oraz umowach na dostawy maszyn i roboty budowlane.

15:00

Przerwa

15:15

Realizacja inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych w oparciu o specustawy - relacja z Prawem budowlanym

  • Kluczowe specustawy: drogowa (ZRID), kolejowa, naftowa, gazowa, lotniskowa, przesyłowa 
  • Kiedy stosujemy Prawo budowlane, a kiedy Specustawę drogową (ZRID) – wyłączenia i kolizje przepisów
  • Etapy formalno-prawne przygotowania inwestycji drogowej
  • Wymagania dotyczące zgodności inwestycji z warunkami udzielania pozwoleń na budowę
  • Najczęstsze problemy prawne w trakcie realizacji i odbioru inwestycji drogowych

16:30

Zakończenie II dnia

Jesteśmy online

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager

Knowledge Brokers Department

+48 535900812 a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych

Aleksandra Różowska

Senior Project Manager

Workshops Department

+48 534000367 a.rozowska@mmcpolska.pl